Извещение №118 от 12.09.2008г.

Котировочный запрос

на выполнение работ для муниципальных  нужд

 

Администрация Чесменского муниципального района

(наименование уполномоченного органа)

 

осуществляет размещение заказа способом запроса котировок на выполнение проектно (изыскательских) работ «Разработка рабочего проекта ТП и кабельных сетей по ул. Северная, № 1,2,3,4,5,6,7 в с. Чесма за счет средств местного бюджета для нужд муниципального заказчика: «Районное управление инженерного обеспечения и строительства» Чесменского муниципального района, 457220, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул.Советская, д.47. тел. 8 (351) 69-2-11-93; 2-15-41.

(наименование заказчика, почтовый адрес, тел./факс, электронный адрес)

Предмет закупки:

 

№ п/п

Наименование работ

Максимальная цена контракта, тыс.руб.

1.

Трансформаторные подстанции напряжением                    6-20/0,4 кВ. Закрытая двухтрансформаторная без распределительного устройства высокого напряжения мощностью до 20х630 кВА или электропомещение.

 

Электроснабжение: кабельная линия напряжением до 1,0 кВ длиной от 1 до 6 км.

 

Наружное освещение участка протяженностью св. 0,25 до 1 км.

 

 

 

310,0

 

Итого:

310,0

 

Место выполнения – с. Чесма, Челябинская область, ул. Северная 

Срок выполнения работ – до 1 октября 2008г.

Форма оплаты – безналичный расчет, 30%  - предоплата, 70% по факту  предоставления положительного заключения «Главгосэкспертизы»

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных сборов и пошлин и других обязательных платежей.

 

К участию в котировочном отборе на выполнение проектно (изыскательских) работ «Разработка рабочего проекта ТП и кабельных сетей по ул. Северная, № 1,2,3,4,5,6,7 в с. Чесма  для муниципальных нужд, приглашаются юридические лица любой правовой формы и частные предприниматели.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим  представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:

457220 Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Советская, 47, кабинет 23-1, тел. 8(35169)2-15-11 или e-mail:  chesma_zakupki@mail.ru с указанием предмета котировочного запроса.

Срок представления котировочной заявки до 17:00 ч. (время местное) «22» сентября 2008г.

Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. Заявка должна быть представлена в письменной форме с подписью и печатью участника (по факсу заявки не принимаются) или в электронном виде.

С  победителями  не ранее чем через  5  (пять)  дней  со  дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок   и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола,  будет  заключен  муниципальный  контракт  на  право  поставки  продукции  для  муниципальных  нужд.

 

Приложение:

-форма котировочной заявки (котировки цен);

-спецификация

-проект муниципального контракта

 

 

 

Руководителю ________________

(указывается

______________________________

название  организации заказчика)                                                                                                                                                                              ____________________________________________

                   (указывается Ф.И.О.  руководителя  -  заказчика)

              от __________________________

                     ( указывается поставщика: наименование

        _______________________________________юр.лица,              (Ф.И.О. Ч П,  адрес)   

        _________________________________________ местонахождения, банковские реквизиты, ИНН/КПП, тел/факс.)

 

 

 

Котировочная заявка

(котировка цен)

 

на поставку _______________________  (Заказчик – _______________________________)

 

 

 

Наименование закупаемой продукции

 

Количество

Цена за ед. (франко-

склад )

руб.

 

Сумма, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

 

 

Место поставки – 

 

Срок поставки

 

Оплата -

 

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем согласие исполнить  все  условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

 

 

 

 

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( указывается  поставщик)

                                    М.П.

 

 

Спецификация

 

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

 

Трансформаторные подстанции напряжением                    6-20/0,4 кВ. Закрытая двухтрансформаторная без распределительного устройства высокого напряжения мощностью до 20х630 кВА или электропомещение.

 

Электроснабжение: кабельная линия напряжением до 1,0 кВ длиной от 1 до 6 км.

 

Наружное освещение участка протяженностью св. 0,25 до 1 км

шт.

 

 

 

 

 

шт.

 

 

 

шт.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №______

на выполнение проектно (изыскательских) работ «Разработка рабочего проекта ТП и кабельных сетей по ул. Северная, №1,2,3,4,5,6,7 в с. Чесма» Чесменского района Челябинской области

 

с. Чесма

Челябинской области                                                                      «_____» _________ 2008 г.

 

            Муниципальное образование Чесменский муниципальный район, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы Литовченко Виктора Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны , Районное управление инженерного обеспечения и строительства, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице начальника Хренова Андрея Васильевича, действующего на основании Положения, со второй стороны, __________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик - застройщик», в лице ________________, действующего на основании ____________ с третьей стороны, ________ именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________, действующего на основании _____________ с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем.

 

1. Предмет муниципального контракта

Выполнение работ на выполнение проектно (изыскательских) работ «Разработка рабочего проекта ТП и кабельных сетей по ул. Северная, № 1,2,3,4,5,6,7 в с. Чесма» Чесменского района Челябинской области в соответствии с проектно – сметной документацией, утвержденным распоряжением Главы Чесменского муниципального района №______ от «____» _______ 2008 г. и протоколами размещения заказа и отбора единственного исполнителя от «______» _______ 2008 г. № _____.

2. Стоимость работ, размер и порядок финансирования.

 

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему контракту в соответствии с титульным списком составляет; ____________ тыс. руб. ( с учетом НДС) в том числе:

- стоимость подрядных работ __________ тыс. руб.

- стоимость услуг Заказчика ____________ тыс. руб.

- финансирование 2008 г. составляет ______ тыс. руб.

2.2. Стоимость подрядных работ по настоящему контракту является твердой и не подлежит корректировке в случае удорожания материалов, изделий и эксплуатации машин и механизмов, технологии производства работ и других, независящих от Муниципального заказчика факторов.

2.3. Финансирование работ, указанных в разделе 1, осуществляется за счет средств, областного и местного бюджета согласно оформленной расшифровке к контракту ( бюджетному обязательству), принятой на учет Министерством финансов Челябинской области.

2.4. Авансирование работ по Муниципальному контракту осуществляется в размере ____% годового объема финансирования при предоставлении обоснования авансового платежа. Аванс перечисляется Муниципальным заказчиком не позднее 10 дней с момента подписания сторонами муниципального контракта.

2.5. Погашение авансовых платежей в соответствии с пунктом 2.4. осуществляется ежемесячно пропорционально стоимости выполненных объемов работ в текущем году.

2.6. Погашение авансовых платежей в соответствии с п. 2.5. осуществляется при предъявлении промежуточного или окончательного акта выполненных работ ф.-2 и справки о стоимости работ ф.-3.

 

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта в срок с «____» ________ 2008 г. по «____» ___________ 2008 г., согласно Графику производства подрядных работ ( Приложение 1) и Квартальному заданию производства работ ( Приложение 2)

3.2. Календарные сроки выполнения работ по объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком производства подрядных работ ( Приложение 1)

3.3. Заказчик-застройщик оказывает услуги в соответствии с Графиком оказания услуг заказчика (Приложение 3).

4. Порядок приемки работ и расчеты по Муниципальному контракту.

4.1.   Генеральный подрядчик сдает, а Заказчик-застройщик принимает объемы выполненных работ с оформлением актов по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.

4.2.   Генеральный подрядчик предъявляет к приемке и оплате выполненные работы по мере готовности отдельного вида работ или конструктивного элемента.

4.3.    Заказчик-застройщик   вправе   потребовать   при   ежемесячной   приемке   работ   материалы, подтверждающие или обосновывающие позиции смет (сертификаты и паспорта на применяемые изделия и полуфабрикаты, акты на скрытые работы, ведомости промеров и результаты лабораторных испытаний), производить выборочную проверку журнала производства работ и материалов   проекта   производства   работ,   выполнять   контрольные   испытания,   объемов выполненных работ, контроль качества применяемых    материалов своими силами или с привлечением независимых квалифицированных организаций, иметь полный доступ к объекту и документации на весь период действия  контракта.

4.4. Заказчик-застройщик соблюдает порядок промежуточной приемки работ:

-  производит освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку
результатов    производственных    и    лабораторных    испытаний,    а   также   техническую
(исполнительную) документацию в соответствии с нормативами и правилами.

4.5. В случа, если комиссия не приняла объект в эксплуатацию (по вине  подрядчика),
Заказчик-застройщик определяет меры по подготовке объекта для проведения повторной приемки. В этом случае все затраты, связанные с обеспечением работы приемочной комиссии, подлежат оплате за счет средств  Генерального подрядчика.

4.6.   Заказчик-застройщик ежемесячно в срок до первого числа предоставляет Муниципальному заказчику к оплате справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и акт по осуществлению функций Заказчика-застройщика по данному Муниципальному контракту в соответствии с Графиком оказания услуг заказчика (Приложение 3).

4.7.   Муниципальный заказчик производит расчеты с   подрядчиком за выполненные работы и Заказчиком-застройщиком  за оказанные услуги в течение 30 дней после предъявления Заказчиком-застройщиком документов, необходимых для оплаты.

4.8.   При невыполнении по вине  Генерального подрядчика объемов работ, предусмотренных Графиком производства подрядных работ, а также несоблюдении сроков ввода объекта  в эксплуатацию, сумма предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается на стоимость недовыполненных работ или платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

5. Обязательства Сторон.

5.1. Обязательства Генерального Подрядчика.

5.1.1. Генеральный подрядчик обязуется:

-  на свой риск выполнить работы по   строительству объекта в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом и приложениями к нему, и сдать
Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта, настоящего Муниципального
контракта и приложений к нему;

-    осуществить   поставку   на   строительную   площадку   необходимых   материалов,
оборудования и иного имущества, используемого для исполнения  контракта;

- согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и
обеспечить его соблюдение.

5.1.2.  Генеральный подрядчик при наличии лицензии на выполнение функций Генерального подрядчика вправе   привлечь   к   выполнению   работ   субподрядные   организации.  Генеральный подрядчик   несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

5.1.3.       Генеральный подрядчик соблюдает в процессе производства работ правила техники безопасности, применяет безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, а также несет ответственность за ограждение рабочего места, за безопасность движения транспорта, содержание объездных дорог и совершенные ДТП в связи с производством работ.

5.1.4.    Генеральный подрядчик   обеспечивает   ведение   на   объекте   рабочей,   организационно-технологической, проектной документации, которая включает в себя:

-наличие права на ведение работ (лицензия);

 -проект производства работ;

-исполнительные  чертежи;

- общие журналы работ;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций;

- журналы лабораторного контроля;

-акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия.

5.1.5. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить объект строительства строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.1.6.    Генеральный подрядчик обязан за свои средства в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительно-монтажных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику-застройщику до приемки им выполненных работ.

5.1.7.    Генеральный подрядчик до сдачи объекта в эксплуатацию обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями СНиП. Допущенные нарушения устраняются Генеральным  подрядчиком за свой счет.

5.1.8.    Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.1.9.    Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания разрешения о вводе объекта в эксплуатацию (акта комиссии о приемке объекта в эксплуатацию) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или привлеченным подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор на места отведенные под свалку.

 

            5.10.До сдачи объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик обеспечивает его сохранность.

            5.11. Генеральный подрядчик:

-выдает гарантийный паспорт согласно сроков, указанных в предложении об условиях исполнения Муниципального контракта.

-за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в гарантийный срок с момента подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом между Генеральным подрядчиком и Заказчиком-застройщиком. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Генеральный подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика-застройщика.

5.12.     Генеральный подрядчик гарантирует, что построенный объект или выполненные строительно-монтажные   работы   будут   соответствовать   обязательным   требованиям   государственных стандартов (строительных норм и правил), перечисленных в проектно-сметной документации на строительство объекта.

 

5.2. Обязательства Заказчика-Застройщика

5.2.1.  Передает Генеральному подрядчику проектно - сметную документацию по двухстороннему акту заверенному печатями.

5.2.2.   Обеспечивает оформление документов на отвод земельных участков, а также
осуществляет согласование  и получает разрешения от соответствующих организаций на
производство работ и перенос (снос) с площадки производства работ зданий, сооружений и
инженерных коммуникаций.

5.2.3. Осуществляет контроль и технический надзор за соответствием выполненных работ
проекту, СНиП, применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и
техническим условиям или привлекает для выполнения этих функций организацию, имеющую
соответствующую лицензию.

5.2.4.   Осуществляет приостановку работ в случае нарушения Генеральным подрядчиком
технологии производства работ, применения некачественных материалов, брака в работе до их
устранения.

5.2.5.   Оставляет за собой право на дополнительное освидетельствование не принятых им
скрытых и специальных работ.

5.2.6.   Принимает объемы выполненных работ с оформлением актов по форме № КС-2 и
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; представляет к оплате
Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и
акт по осуществлению функций заказчика-застройщика.

5.3. Обязательства Муниципального заказчика.

5.3.1.  Утверждает проектно-сметную документацию и титульный список.

5.3.2.  Оформляет бюджетные обязательства к Муниципальному контракту в соответствии с
приказом Министерства финансов Челябинской области от 28.12.2007 года № 01/5-131 «Об
утверждении Порядка учета бюджетных обязательств» на финансирование из областного бюджета
для постановки на учет в Министерстве финансов Челябинской области.

5.3.3.  Обеспечивает финансирование в течение всего периода выполнения работ в размере,
в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом.

5.3.4.   Осуществляет выборочные проверки качества выполнения работ, финансируемых в
рамках    настоящего    Муниципального    контракта,    с    привлечением    организаций,    им
уполномоченных.

5.4. Обязательства Муниципального образования.

5.4.1.   Довести до «Муниципального заказчика» выписку из распоряжения Губернатора
Челябинской области об утверждении перечня строек и объектов для областных нужд на 2008 год
и поквартальную разбивку головного объема капитальных вложений.

5.4.2.   Отразить в доходной части бюджета муниципального образования все поступления
средств областного бюджета согласно настоящему контракту.

5.4.3.   Обеспечить софинансирование  из местного бюджета и привлечение внебюджетных
средств для обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции) и вводу объекта в
эксплуатацию.

5.4.4.   Определить, в случае ввода объекта в эксплуатацию, на баланс какой организации
после окончания строительства необходимо передать закопченный объект.

5.4.5.   Принять от «Муниципального заказчика» отчет об освоении    и целевом
использовании бюджетных средств по установленным формам, формирует заявку на перечисление
средств  «Муниципальному   заказчику»   и   представляет  ее   в  Министерство  финансов
Челябинской области с учетом авансирования работ.

5.4.6. Осуществляет контроль за:

-  целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых     согласно
настоящему контракту;

-   обеспеченностью  разработанной и  утвержденной   в установленном порядке проектной
документацией, имеющей положительное заключение управления Главгосэкспертизы России по
Челябинской области;

- выполнением «Муниципальным заказчиком» части функций муниципального заказчика и
принятых    обязательств    по    настоящему    Контракту,    включая    проведение    проверок
«Муниципальным заказчиком» по размещению муниципального заказа, качеством выполнения
и ходом строительных работ, как по отдельным этапам, так и в целом.

6. Ответственность сторон.

6.1.    Если Генеральный подрядчик уклоняется от устранения дефектов, то Заказчик-
застройщик вправе устранить дефекты с привлечением иной сторонней организации за счет
Генерального подрядчика, в этом случае Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от суммы устранения дефекта.

6.2.    Генеральный  подрядчик несет ответственность за качество применяемых им
материалов, а также за применение материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом
случае обязан возместить Муниципальному заказчику причиненные убытки в полном объеме.

6.3.    Генеральный подрядчик за невыполнение своих обязательств по вводу объекта   в
эксплуатацию в сроки, предусмотренные Муниципальным контрактом, и по причинам, за которые
не несут ответственность Муниципальный заказчик и Заказчик-застройщик уплачивает неустойку
в виде пени в размере 0,1 % от стоимости объекта в текущих ценах за каждый день просрочки до
фактического ввода объекта (пускового комплекса) в эксплуатацию.

6.4.    В случае невыполнения обязательств по п. 5.1.1; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9 по Муниципальному контракту Генеральный подрядчик уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости невыполненных работ по Муниципальному контракту.

6.5.  Генеральный подрядчик за отклонение от установленных проектной документацией
технических параметров материалов, изделий и условий их хранения подвергается штрафным
санкциям в размере 1% от стоимости работ (применяемых материалов), при выполнении
(применении) которых допущены отклонения от норм предусмотренных проектом. При этом все
работы и применяемые материалы с техническими параметрами ниже проектных должны быть
безусловно исправлены или заменены с доведением технических характеристик выполненных
работ (применяемых материалов) до требований, не ниже предусмотренных проектом в течение 30 дней с момента выявления

6.6.  Выплата неустойки на возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую
Муниципальный контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.7.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы
до ее приемки Заказчиком – застройщиком несет Генеральный  подрядчик.

6.8.  Иные меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Муниципальным
контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации.

6.9.  При нарушении Генеральному  подрядчиком в ходе производства работ земельного законодательства или   законодательства   об   охране   природы,   все   штрафные   санкции,   предъявленные Муниципальному заказчику и Заказчику-застройщику, оплачиваются  Генеральным подрядчиком за счет собственных средств в течение   10  дней   с  момента  получения  от Муниципального  заказчика  или  Заказчика-застройщика соответствующее извещение. Муниципальный заказчик вправе приостановить финансирование по Муниципальному контракту до полной уплаты Подрядчиком предъявленных штрафных санкций.

6.10.   Дата окончания работ по Муниципальному контракту является исходной для
определения имущественных санкций к Генеральному подрядчику в случае нарушения сроков строительства объекта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из
сторон обязательств по Муниципальному контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий и
других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти
обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон будет иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Муниципальному контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Муниципальному контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок.

7.2.  Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств
непреодолимой силы оформляется четырехсторонним соглашением.

 

8. Расторжение Муниципального контракта.

8.1.  Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. В случае расторжения Муниципального контракта Стороны в течение 1 месяца должны
решить все вопросы, в том числе и с возмещением расходов сторонам. До окончательного
решения разногласий, Подрядчик не вправе вывозить со строительной площадки материалы,
изделия, конструкции.

9. Прочие условия.

9.1. Любые изменения и дополнения условий Муниципального контракта оформляются в
виде дополнительных соглашений к Муниципальному контракту и являются его неотъемлемой
частью.

9.2.   Все действия  и   взаимодействия при  исполнении  Муниципального контракта
осуществляются сторонами только в письменном виде.

9.3.       Муниципальный  заказчик  по  предложению  Заказчика-застройщика  и  по  согласованию  с Генеральным подрядчиком имеет право при исполнении Муниципального контракта изменить объем всех предусмотренных Муниципальным контрактом работ, но не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Муниципальным контрактом, либо сокращение  потребности  в  части  работ.  При  этом,  при  выполнении дополнительного объема работ Муниципальный заказчик по согласованию с Генеральном подрядчиком вправе изменить цену контракта, но не более чем на 10% такой цены; в случае сокращения потребности в части работ по Муниципальному контракту Муниципальный заказчик обязан   изменить цену контракта указанным образом.

9.4.       Превышение Генеральным подрядчиком выполненных  объемов работ сверх установленных Муниципальным    контрактом,    не    подтвержденное    соответствующим    дополнительным соглашением сторон к настоящему Муниципальному контракту, не подлежит приемке и оплате.

9.5. Генеральным подрядчик освобождается от ответственности за несвоевременный ввод объекта  в эксплуатацию  в  случае  невозможности  выполнения  работ  по  причине  несвоевременно оформленного Заказчиком –застройщиком земельного отвода.

9.6.       Заказчик-застройщик  освобождается  от  ответственности   за  несвоевременное  оформление земельного отвода (п. 5.2.2. Муниципального контракта), если задержка вызвана причинами, не зависящими от него, и оповещает Генерального подрядчика о создавшемся положении, что позволяет Генеральному подрядчику передислоцировать ресурсы на другие объекты.

9.7.       Стороны  обязаны  уведомить друг друга  обо  всех  изменениях,  касающихся
юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой
информации,  имеющей  значение для  надлежащего  выполнения  своих  обязательств  по
Муниципальному контракту, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений.

 

9.8.   Споры по условиям Муниципального контракта и его исполнению стороны стремятся
решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы решаются в
Арбитражном  суде Челябинской области.

9.9.   При выполнении обязательств стороны руководствуются настоящим Муниципальным
контрактом, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, и другими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации.

9.10. Неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта являются приложения:
1- График производства работ;

2  - Квартальное задание производства работ;

3  - График оказания услуг заказчика.

9. П. Штрафные санкции, неустойка, убытки уплачиваются в местный бюджет Чесменского района Челябинской области по следующим реквизитам: ИНН 7443001905; КПП 744301001; УФК по Челябинской области (Районное финансовое управление л/сч 03015430433Б); ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК 047501001; р/счет 40204810000000000040.

9.12.Срок действия Муниципального контракта:

начало - дата подписания Муниципального контракта:

окончание - «________ »_______________ 200___ г.

9.13. Настоящий Муниципальный контракт подписан в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

 

______________________________________      _____________________________________