Извещение №92 от 07.08.2008г.

Котировочный запрос

на выполнение работ для муниципальных  нужд

 

Администрация Чесменского муниципального района

(наименование уполномоченного органа)

осуществляет размещение заказа способом запроса котировок на проведение ремонта системы отопления в здании МОУ Цвиллингская СОШ за счет средств областного бюджета средств для нужд муниципального заказчика: Муниципальное образовательное учреждение Цвиллингская средняя образовательная школа, по адресу: 457229, Челябинская область, Чесменский район, п. Цвиллинга, ул. Труда, 16, 83516994346

                             (наименование заказчика, почтовый адрес, тел./факс, электронный адрес)

Предмет закупки:

 

№ п/п

Наименование товара (характеристика) (наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

Максимальная (начальная) цена контракта, руб.

1

Ремонт системы отопления в здании  МОУ Цвиллингская СОШ

360 149,00

 

Стоимость работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату НДС, таможенных сборов и пошлин и других обязательных платежей.

Сроки выполнения –  30.08.2008 г.

Форма оплаты – безналичный расчет, 30 % предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ.

Место выполнения работ – 457229 Челябинская область Чесменский район, п.Цвиллинга, ул. Труда 16.

Гарантийный срок –  1 год.

 

К участию в котировочном отборе на поставку автомашины ВАЗ – 21053 или эквивалент для муниципальных нужд, приглашаются юридические лица любой правовой формы и частные предприниматели.

Работы осуществляются с привлечением студенческих отрядов.

 

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим  представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:

457220 Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Советская, 47, кабинет 10, тел. 8(35169)2-15-11 или e-mail: chesma_zakupki@mail.ru .

Срок представления котировочной заявки до 17:00 ч. (время местное) «17» августа 2008г.

Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. Заявка должна быть представлена в письменной форме с подписью и печатью участника (по факсу заявки не принимаются) или в электронном виде.

С  победителями  не ранее чем через  5  (пять)  дней  со  дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки  котировочных заявок   и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола,  будет  заключен  муниципальный  контракт  на  право  поставки  продукции  для  муниципальных  нужд.

 

Приложение:

- форма котировочной заявки (котировки цен);

- дефектная ведомость;

-смета;

- проект муниципального контракта;

 

                                                 

 

 

                                                                                                     Приложение № 2                                                                                              "_____"_______________200__г.

 

 

 

 

 

 

 

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на капитальный ремонт системы отопления

 

 

 

 

МОУ Цвиллингская СОШ Чесменского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№

Наименование работ и затрат

Единица

Количество

 

п/п

 

измерения

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

Пробивка в кирпичных стенах отверстий

шт

38

 

 

 

 

 

 

2

Пробивка в бетонных потолках отверстий

шт

32

 

 

 

 

 

 

3

Заделка отверстий  в перекрытиях

шт

32

 

 

 

 

 

 

4

Заделка отверстий  в стенах и перегородках

шт

38

 

 

 

 

 

 

5

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб  на сварке диаметром до 100 мм

1 м трубопровода

50

 

 

 

 

 

 

6

Разборка регистров  из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм - регистры : 54шт*2м*4нитки

1 м трубопровода

432

 

 

 

 

 

 

7

Прокладка трубопроводов отопления  из труб диаметром до 100 мм -  89х3,5

1 м трубопровода

50

 

 

 

 

 

 

8

Установка регистров из труб, диаметром нитки, мм 50 : 54шт*4нитки*м

1 м труб нитки регистра

432

 

 

 

 

 

 

9

Отводы  диаметром условного прохода 50 мм

шт.

314

 

 

 

 

 

 

10

Прокладка трубопроводов отопления из стальных  труб диаметром, мм 20

1 м трубопровода

160

 

 

 

 

 

 

11

Прокладка трубопроводов отопления  из стальных труб диаметром, мм 57х3,5

1 м трубопровода

20

 

 

 

 

 

 

12

Отводы  диаметром условного прохода 20 мм

шт.

108

 

 

 

 

 

 

13

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

кг

20

 

 

 

 

 

 

14

Демонтаж расширительных  баков

1бак

1

 

 

 

 

 

 

15

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 1,5м3

1 бак

1

 

 

 

 

 

 

16

Установка вентилей, задвижек  на трубопроводах из стальных труб диаметром  до 50мм

шт.

6

 

 

 

 

 

 

17

Демонтаж грязевиков          

 шт.

2

 

 

 

 

 

 

18

Установка грязевиков из стальных труб

шт.

2

 

 

 

 

 

 

19

Установка воздухосборников из стальных  труб

шт.

1

 

 

 

 

 

 

20

Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до 0,1

шт.

2

 

 

 

 

 

 

21

Масляная окраска металлических поверхностей труб  за 2 раза

1 м2 окр. поверхности

112

 

 

 

 

 

 

22

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100мм

1 м трубопровода

50

 

 

 

 

 

 

23

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления  диаметром до 50мм

1  м трубопровода

612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю

                                                                                              От_____________________________

 

 

 

 

          (наименование юр.лица,(Ф.И.О.)адрес

      местонахождения, банковские реквизиты

ИНН/ КПП,  тел.факс.

 

 

Котировочная заявка

 

     На   проведение  ремонта системы отопления

 в здании МОУ Цвиллингская СОШ

                                                              

 

 

Наименование

работ

Кол-во

Цена за

 

Сумма

(руб.)

Согласно дефектной ведомости

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

Место поставки -

Срок поставки -

Оплата -

Гарантийный срок-

 

 

Подпись руководителя:_____________________________/_______________/

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Проект

 Муниципальный  контракт № ______

на выполнение подрядных работ по ремонту

системы отопления

 

с.Чесма                                                                                                   «____»____________ 2008г.

  Муниципальное  общеобразовательное учреждение Цвиллингская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем  « Муниципальный заказчик», в лице директор В.К.Жакуповой, действующего на основании  Устава , с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт о нижеследующем:

 

1. Предмет  муниципального контракта

 

1.1. Настоящий  муниципальный   контракт заключается по итогам

____________________________________________________________________                                                                      (  котировки цен, протокол №___ от ___________________)

победителем которого стал «Подрядчик» (либо на основании решения о размещении заказа у единственного подрядчика).

1.2. Подрядчик  обязуется выполнить по заданию муниципального  заказчика работы, указанные в п. 1.3. настоящего муниципального контракта (далее - контракт) и сдать их результат муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.3.   Подрядчик   обязуется   выполнить   следующие   работы   в соответствии   с  дефектной ведомостью и сметой  (приложение  № 2,4  к  настоящему контракту),что является неотъемлемой частью настоящего контракта __________________________________________________________________________________________________________________, (далее - работы).

                                   (указывается полное наименование работ)                                                                                                                                                                     

         1.4.  Предусмотренные  настоящим  контрактом  работы выполняются в полном соответствии с ________________________________________________________________

                                                                          (ТУ и другие документы, утвержденные

________________________________________________________________________

                                                              или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)

 

2. Права и обязанности сторон

 

2.1.  Муниципальный  заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. В ходе исполнения контракта по согласованию с Подрядчиком изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим контрактом, в случае, если это предусмотрено конкурсной документацией.

2.1.3. При выполнении дополнительного объема работ, указанных в п. 2.1.2. настоящего контракта, по согласованию с Подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить все работы в срок с до «30» августа 2008г.. (а также в сроки, предусмотренные календарным планом  (графиком) выполнения работ (приложение №3 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать работы муниципальному заказчику в соответствии  с условиями настоящего контракта.

2.2.2. Выполнить работы из своих материалов (материалов муниципального заказчика), своими силами и средствами.

2.2.3. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные муниципальным  заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены ранее. (по необходимости)

2.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы лично ( или: Согласовывать с  муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль над ходом выполняемых ими работ).

2.2.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества.

2.2.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки  муниципальным заказчиком.

2.2.7. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы в течение  12 месяцев от даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

2.2.8. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.3.  Муниципальный  заказчик обязан:

2.3.1. При внесении изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ, указанных в п. 2.1.2. настоящего контракта, по согласованию с Подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

2.3.2. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.

2.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

 

3. Цена  муниципального контракта и порядок расчетов

 

3.1. Цена настоящего  муниципального контракта определяется на основании сметы на производство работ  (Приложение № 4 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет ____________________________, в том числе НДС ___%______________________.*                                                                    (сумма цифрами и прописью)                                                                               (сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата выполненных работ производится за счет выделенных Государственному заказчику бюджетных средств _________________________________, в течение ________ дней

                                                                  (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

со дня подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.**

3.3. Авансовый платеж (в размере 30 % от цены контракта) составляет:

______________________________ , в том числе НДС ___%__________________, и_______________________________________________________________________

        (сумма цифрами и прописью)     

осуществляется в течение _______ дней после заключения контракта.

3.4. Цена муниципального  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.3. и 2.3.1. настоящего контракта.

 

 

4. Порядок сдачи и приемки работ

 

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить муниципального  заказчика о выполнении работ.

         4.2. Приемка  объекта  ________________________ в эксплуатацию осуществляется Государственной приемочной комиссией или рабочей приемочной комиссией, назначаемой приказом ___________________________________________ в течение _____ после окончания работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ (в т.ч. объемов и качества) условиям настоящего контракта муниципальный заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение _______ со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Муниципальный  заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем контракте.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

 

5. Ответственность сторон

 

5.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации — Челябинской области.

5.2. За несвоевременное исполнение обязательства по настоящему контракту Подрядчик выплачивает муниципальному заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

5.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту Государственным заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

5.4. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 5.2., 5.3. контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

5.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Государственному заказчику штраф в размере  10 % цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

5.6. Подрядчик за ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе за предоставленный ненадлежащего качества материал для выполнения работ), выплачивает муниципальному заказчику штраф в размере 10% от стоимости выполненных работ.

5.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту.

 

6. Форс-мажорные обстоятельства

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как - то: стихийные бедствия природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ и Челябинской области, препятствующие исполнению обязательств по контракту.

 

7. Прочие условия

 

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31»  декабря 2009г.

7.2. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются  законодательством РФ.

 

8. Дополнительные условия

 

8.1. Разногласия, возникающие между Государственным заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.      Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

 

Подрядчик ____________________________________________

____________________________________________

р/с__________________________в ___________

К/с______________________________________

ИНН________________, БИК ______________,

ОКОНХ __________,ОКПО _______________.

 

Муниципальный заказчик

МОУ Цвиллингская СОШ

457229 Челябинская область

П.Цвиллинга ул.Труда-16

ИНН 7443004695, КПП 744301001

УФК по Челябинской области

(Районное Финансовое управление

л/сч. 0398243041Б)

Банк получателя:ГРКЦ г,Челябинск

р/сч. 40204810000000000040,

0200543081

БИК 047501001

Заказчик-застройщик

 

 

Директор

 

___________________В.К.Жакупова

М.П.

 

 

Директор

 

__________________

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


СОГЛАСОВАНО:

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

"___" _____________ 200_ г.

 

 

 

 

 

 

 

"___" _____________ 200_ г.

 

 

 

 

СОШ п.Цвиллинга Чесменского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(наименование стройки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(локальная смета)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

капитальный ремонт системы отопления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: Дефектная ведомость

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________

___________________________360,149

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

___________________________8,125

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________679,22

чел.час

 

 

 

 

 

 

 

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп

Обоснование

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Обоснование, индекс

Общая стоимость, руб.

Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

Всего

Экспл. маш.

Всего

в т.ч. оплата труда

Экспл. маш.

Обслуж-х машины

оплата труда

в т.ч. оплата труда

в т.ч. оплата труда

на ед-цу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ТЕР46-03-009-08

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см

100 шт.

0,38

3043,88

1915,23

 

1157

429

728

97,13

36,91

 

1128,65

345,87

131

28,42

10,8

2

ТЕР46-03-010-06

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2

100 отверстий

0,32

4498,83

2716,91

 

1440

570

869

148

47,36

 

1781,92

499,09

160

41,01

13,12

3

ТЕР46-03-017-01

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)

м3 заделки

0,3

1413,7

24,14

 

424

169

7

55,16

16,55

 

564,29

 

 

 

 

4

ТЕР46-03-017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)

м3 заделки

0,05

1939,96

39,03

 

97

38

2

75,22

3,76

 

769,5

 

 

 

 

5

ТЕРр65-14-04

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм

100 м трубопроводов

0,5

773,62

17,54

 

387

352

9

65,3

32,65

 

703,93

 

 

 

 

6

ТЕРр65-14-03

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм - регистры : 54шт*2м*4нитки

100 м трубопроводов

4,32

498,95

7,03

 

2155

2030

30

43,6

188,35

 

470,01

 

 

 

 

7

ТЕР16-02-004-03

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 100 мм -  89х3,5

1 м трубопровода

50

93,1

2,18

 

4655

493

109

0,8

40

 

9,86

0,06

3

0,004

0,2

8

ТЕР18-03-004-05

Установка регистров из стальных электросварных труб, диаметром нитки, мм 50 : 54шт*4нитки*м

1 м труб нитки регистра

432

82,03

0,55

 

35437

804

238

0,1624

70,16

 

1,86

0,02

9

0,0011

0,48

9

СЦМ-534-0010

Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм

шт.

314

22,8

 

 

7159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ТЕР16-02-001-02

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм 20

1 м трубопровода

160

31,6

0,51

 

5056

642

82

0,33

52,8

 

4,01

0,02

3

0,002

0,32

11

ТЕР16-02-004-01

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 57х3,5

1 м трубопровода

20

61

1,28

 

1220

150

26

0,61

12,2

 

7,52

0,03

1

0,002

0,04

12

СЦМ-534-0007

Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм

шт.

108

20,8

 

 

2246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

СЦМ-300-1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

кг

20

13,2

 

 

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ТЕРр65-12-02

Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 2,0 м3

100 шт.

0,01

4474,37

144,92

 

45

43

1

405

4,05

 

4329,45

72,23

1

6,7

0,07

15

ТЕР18-04-001-11

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью, м3, до 1,5

1 бак

1

2395,83

19,56

 

2396

138

20

12,32

12,32

 

137,98

1,31

1

0,08

0,08

16

ТЕР16-05-001-02

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до 50

шт.

6

50,1

4,67

 

301

101

28

1,47

8,82

 

16,88

 

 

 

 

17

СЦМ-300-1263

Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

4

554

 

 

2216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

СЦМ-300-1175

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм

шт.

2

226

 

 

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

СЦМ-300-0932

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт.

12

31,4

 

 

377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ТЕРр65-13-02

Демонтаж грязевиков          

100 шт.

0,02

1714,02

 

 

34

34

 

159

3,18

 

1714,02

 

 

 

 

21

ТЕР18-06-002-03

Установка грязевиков из стальных труб, наружным диаметром патрубков, мм, до 89

шт.

2

1987,97

15,59

 

3976

92

31

3,9

7,8

 

45,86

0,33

1

0,02

0,04

23

ТЕР18-06-003-01

Установка воздухосборников из стальных труб (горизонтальных и вертикальных), наружным диаметром, мм 76

шт.

1

154,34

8,2

 

154

15

8

1,21

1,21

 

14,57

0,16

0

0,01

0,01

24

ТЕР18-05-001-01

Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, т, до 0,1

1 насос

2

377,34

13,67

 

755

333

27

14,17

28,34

 

166,64

0,82

2

0,05

0,1

25

СЦМ-300-1494

Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т

шт.

2

3860

 

 

7720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ТЕР15-04-030-04

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности

1,12

1352,05

3,11

 

1514

891

3

71,06

79,59

 

795,87

0,11

0

0,01

0,01

27

ТЕР16-07-005-02

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 100

100 м трубопровода

0,5

92,71

4,77

 

46

37

2

5,01

2,51

 

73,75

 

 

 

 

28

ТЕР16-07-005-01

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50

100 м трубопровода

6,12

84

4,77

 

514

451

29

5,01

30,66

 

73,75

 

 

 

 

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

82197

7814

2250

 

679,22

 

 

311

 

25,27

Накладные расходы

8597

 

 

 

 

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   74% ФОТ (от 2460,7)  (Поз. 5-6, 14, 20)

1821

 

 

 

 

   105% ФОТ (от 891,49)  (Поз. 26)

936

 

 

 

 

   110% ФОТ (от 1498,01)  (Поз. 1-4)

1648

 

 

 

 

   128% ФОТ (от 3274,79)  (Поз. 7-8, 10-11, 15-16, 21, 23-24, 27-28)

4192

 

 

 

 

Сметная прибыль

5487

 

 

 

 

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   50% ФОТ (от 2460,7)  (Поз. 5-6, 14, 20)

1230

 

 

 

 

   55% ФОТ (от 891,49)  (Поз. 26)

490

 

 

 

 

   70% ФОТ (от 1498,01)  (Поз. 1-4)

1049

 

 

 

 

   83% ФОТ (от 3274,79)  (Поз. 7-8, 10-11, 15-16, 21, 23-24, 27-28)

2718

 

 

 

 

Итого по разделу 1 Новый Раздел

96281

 

 

 

679,22

 

 

 

 

25,27

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

82197

7814

2250

 

679,22

 

 

311

 

25,27

Накладные расходы

8597

 

 

 

 

Сметная прибыль

5487

 

 

 

 

Итоги по смете:

96281

 

 

 

 

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

5814

 

 

 

104,58

 

 

 

 

23,92

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

5673

 

 

 

228,23

 

 

 

 

0,07

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

81853

 

 

 

266,82

 

 

 

 

1,27

  Отделочные работы

2941

 

 

 

79,59

 

 

 

 

0,01

  Итого

96281

 

 

 

679,22

 

 

 

 

25,27

    В том числе:

 

 

 

 

 

      Материалы

72133

 

 

 

 

      Машины и механизмы

2250

 

 

 

 

      ФОТ

8125

 

 

 

 

      Накладные расходы

8597

 

 

 

 

      Сметная прибыль

5487

 

 

 

 

  Итого

96281

 

 

 

 

Перевод в текущие цены К=3,17

305211

 

 

 

 

  Итого с непредвиденными

305211

 

 

 

 

  НДС 18%

54938

 

 

 

 

  ВСЕГО по смете

360149

 

 

 

679,22

 

 

 

 

25,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил

 

 

Захарова С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил

 

 

Нургалиев Д.К.